Внесение изменений в контракт.

10.1. Изменение существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Федерального закона о контрактной системе.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему муниципальному контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны с обеих сторон уполномоченными на то лицами.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего контракта и непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также, которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

11.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

11.3. Все споры и разногласия по вопросам, предусмотренным контрактом, или связанные с ним, разрешаются путем переговоров на основе действующего законодательства. В случае, если указанные споры и разногласия не будут разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Заказчика.

11.4. Все споры между сторонами разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 7 дней. В случае возникновения права требования оплаты неустойки от Подрядчика Заказчик не позднее 20 дней с момента возникновения такого права направляет Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 7 дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта.

В случае неоплаты (отказа от уплаты) Подрядчиком неустойки, начисленной в соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик вправе осуществить вычет (удержание) размера неустойки (штрафа, пени) при оплате фактически исполненных по Контракту обязательств. При этом исполнение обязательства Подрядчика по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход муниципального бюджета возлагается на Заказчика, или в течение 40 дней с момента возникновения права требования оплаты неустойки (штрафа, пеней) направить в Арбитражный суд Кировской области исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пеней), рассчитанной в соответствии с положениями законодательства и условиями настоящего Контракта за весь период просрочки исполнения.

11.5. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.6. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.7. Об изменении адреса и банковских реквизитов стороны уведомляют друг друга в письменной форме в пятидневный срок. В случае не уведомления о смене адреса и банковских реквизитов, сторона вправе исполнить настоящий контракт по прежнему адресу и банковским реквизитам, при этом обязательство считается исполненным надлежащим образом.

11.8. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа, подписанного сторонами ЭП в соответствии с законодательством РФ. После подписания контракта стороны вправе изготовить и подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе.

11.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.10. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, которые являются его неотъемлемой частью после их подписания уполномоченными представителями сторон.

11.11. Стороны также признают юридическую силу дополнительных соглашений к муниципальному контракту, подписанных одной стороной, сканированных и направленных другой стороне по адресам электронной почты, указанным в разделе 12Контракта,всех прочих документов уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение Контракта по указанным адресам электронной почты.

Каждая из сторон несет риск не извещения второй стороны об изменении своего адреса электронной почты.

 

11.12. Приложение № 1 к муниципальному контракту (техническое задание) является неотъемлемой частью настоящее контракта.

 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                                 

Администрация Бобинского сельского поселения Слободского района Кировской области 

613117, Кировская область, Слободской район, с.Бобино, ул. Мира, д.18а 

ИНН 4329010070 КПП 432901001 

Р/с 40204810122020001267 Банк получателя: Отделение Киров

БИК 043304001

Эл. почта bp2912@mail.ru

 

Глава администрации Бобинского

сельского поселения                                       ___________С.А.Житников

 

Подрядчик:

 

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ _________________ от___________

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ